Предложения совместных производств

Предложения об организации совместных производств

 

В состав производственного сектора уголовно-исполнительной системы Удмуртской Республики входит 11 предприятий. Большинство из них оснащены современным технологическим оборудованием, включая прессовое, металлорежущее, сварочное, швейное, всеми видами деревообрабатывающего.

Все учреждения готовы к размещению заказов по любым промышленным направлениям деятельности. У нас имеются большие возможности, как в готовых производственных площадях, так и в трудовых ресурсах.

 

Свободные производственные площади по состоянию на 1 июня 2020 года

наименование учреждения, место расположения

Характеристика объекта

Площадь  свободная (законсервированная), кв.м.

Незадействованное оборудование

ФКУ ИК-6
Можгинский район,
ст.Люга, ул.Заводская, д.2а

Производственное помещение кирпичное 1 эт.
Высотой 5,0 м.
- имеются автомобильные подъездные пути с твердым покрытием;
- погрузочно-разгрузочная площадка;
- имеется энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение.

599,5

 

ФКУ КП-10
г. Ижевск, ул. Базисная, 31 б

Производственное помещение кирпичное 1 эт.
Высотой 5,3 м.
- находится в черте г. Ижевска.
- имеются автомобильные подъездные пути с твердым покрытием;
- погрузочно-разгрузочная площадка;
- имеется энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение.

100

 


   Ссылка на скачивание


 

Примерная форма договора

на выполнение работ (оказание услуг).

Конкретные условия договора каждым

учреждением могут быть изложены

индивидуально

 

 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____

 

______________                                                                                        «__»__________20__ г.

 

ФКУ ________ УФСИН России по Удмуртской Республике, именуемое в дальнейшем Подрядчик,     в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________, с одной стороны и

____________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению изделий, указанных в Протоколах согласования отпускной цены №№ ______ от ______________, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – продукция) и передать ее результат Заказчику; Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Продукция изготавливается из материалов и сырья Заказчика, на оборудовании Заказчика.

          Заказчик предоставляет Подрядчику тару, упаковку для готовой продукции и несет связанные с этим расходы.

1.3. Продукция, изготовленная Подрядчиком, должна соответствовать образцам и технической документации, согласованным сторонами договора до начала выполнения работ. Заказчик несет полную ответственность за качество и точность предоставленной технической документации, на основе которой выполняются работы по настоящему договору. О внесении изменений в техническую документацию Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменном виде. Доработка, изменения документации, производимой продукции и другие расходы, связанные с неточностями и ошибками в представленных образцах, выполняются за счет Заказчика с соответствующим сдвигом сроков окончания работ, изменением цен на выполнение работ по изготовлению данной продукции.

     В технической документации указывается:

    краткое описание (характеристика) изделий (внешний вид, цвет, масса, отделка и т.п.);

    требования к форме, конструкции, модели, размерам изделия;

    обозначение материалов, норм расхода, комплектующих изделий, последовательности выполнения операций, необходимого оборудования и инструмента, применяемых при изготовлении данного изделия.

    1.4. Сумма договора составляет __________ (________________) рублей 00 коп.

1.5. Каждая партия Продукции изготавливается в объемах по Заявке Заказчика с согласованием с Подрядчиком.

         1.6. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало выполнения работ: «_____» __________ 20__ года;

- окончание выполнения работ: "31" декабря 20__ года.

1.7. Срок изготовления каждой партии продукции составляет ___ дней после поступления заявки, сырья, материалов и оборудования от Заказчика. Максимальное количество продукции, которое может быть изготовлено за 1 (одну) партию (___ дней), может составлять ______________ единиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. РИСКИ

2.1. Подрядчик:

          - несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику.

2.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 2.1 настоящего договора, несет сторона, допустившая просрочку.

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком сырья и материалов;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

         2.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и, в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на увеличение цены работы, указанной в п. 3.1 настоящего договора, стороны принимают меры к расторжению настоящего договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику выполненную часть работы.

2.7. Заказчик осуществляет погрузку и вывоз партии готовой продукции своими силами и средствами со склада Подрядчика по адресу: Удмуртская Республика, __________________________, ФКУ _____ УФСИН России по Удмуртской Республике. Отгрузка продукции осуществляется на основании счетов-фактур, накладных и актов выполненных работ, подписанных уполномоченными на то представителями сторон.

2.8. Заказчик:

- во всякое время вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, соблюдая правила внутреннего распорядка Подрядчика;

- вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

2.9. Заказчик обязан до начала выполнения работ Подрядчиком по изготовлению продукции предоставить Подрядчику и согласовать с Подрядчиком Нормы расхода сырья и материалов на единицу изготавливаемого вида продукции. При не предоставлении Заказчиком на согласование Подрядчику Норм расхода сырья и материалов на единицу изготавливаемого вида продукции, Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ, либо произвести расчеты Норм расхода сырья и материалов на единицу изготавливаемого вида продукции в одностороннем порядке.

2.10. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать от Заказчика возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем в соответствии с протоколом согласования отпускной цены за 1 час простоя (временной приостановки работ) № ______ от ______________,, являющимся неотъемлемой частью договора, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы. Подрядчик не вправе требовать возмещения убытков в случае, если Заказчик уведомил письменно Подрядчика о возможном приостановлении работ не менее, чем за один день до даты приостановления работ (в том числе посредством электронной почты).

2.11. Сырье и материалы, тара и упаковка передаются от Заказчика к Подрядчику в течение __3 (трех)___ дней после поступления заявки от Заказчика на основании товарно-транспортных накладных, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон. Товарно-транспортные накладные на каждую поставленную партию сырья и материалов, тары и упаковки предоставляются Заказчиком или его уполномоченным представителем ответственному лицу за учет давальческого сырья и в бухгалтерию Подрядчика.

Доставка сырья и материалов, тары и упаковки до склада Подрядчика и вывоз отходов производства с территории Подрядчика осуществляется силами и средствами Заказчика.

Заказчик самостоятельно, предоставляет отчетность в Управление Росприроднадзора по Удмуртской Республике, в части отходов производства образовавшихся в процессе выполнения работ на территории Подрядчика.

В случае нарушения Заказчиком сроков передачи материалов и сырья два и более раза, Подрядчик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке. Договор будет считаться расторгнутым по истечению 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком от Подрядчика соответствующего уведомления.

2.12. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленных Заказчиком сырья и материалов, Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной им работы.

2.13. Заказчик предоставляет оборудование (с оформлением акта приема-передачи                         и предоставлением документов, подтверждающих законность владения, пользования и распоряжения оборудованием) и технологическую оснастку требуемые для выполнения заказа, соответствующие требованиям безопасного производства работ и отвечающие требованиям безопасности согласно ГОСТ на соответствующий вид оборудования и оснастки. Обеспечивает исправное состояние переданного оборудования (производит ремонт и наладку, планово-предупредительные работы). Заказчик в обязательном порядке производит пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования.

Доставка оборудования до местонахождения Подрядчика осуществляется силами и средствами Заказчика. Заказчик обязуется вывозить с территории Подрядчика переданное Подрядчику оборудование по требованию Подрядчика в течение 10 (Десяти) дней после письменного уведомления. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика обеспечить возврат оборудования, переданного Заказчиком, при условии отсутствия задолженности Заказчика перед Подрядчиком. На оборудование, подлежащее возврату, оформляется акт приема-передачи (возврата). Вывоз оборудования осуществляется силами и средствами Заказчика.

2.14. Заказчик обеспечивает предоставленных для выполнения заказа работников сертифицированными (с предоставлением копий сертификатов безопасности Подрядчику) спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующих отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам соответствующих отраслей экономики. Организует проведение обучения безопасным приемам труда, правильным пользованием инструментами.

2.15. Заказчик обязуется оказывать содействие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда в отношении условий труда на рабочих местах, созданных и вновь создаваемых для выполнения заказа в части предоставления полной и объективной информации о технологическом процессе, применяемых материалах организацией, проводящей специальную оценку условий труда,

2.16. При выявлении на рабочем месте вредных производственных факторов Заказчик обязуется обеспечить работников молоком или компенсационной выплатой в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития № 45 н от 16.02.2009 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятых на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов».

2.17.Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору, Заказчик назначает своего представителя на основании доверенности, выданной в соответствии с гражданским законодательством РФ, который осуществляет технический надзор и контроль по выполнению работ, оформляет с Подрядчиком акты выполненных работ.

2.18. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на оплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.

                                                        3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1.Заказчик производит оплату за готовую продукцию по ценам, согласованным сторонами и зафиксированным в Протоколах согласования отпускной цены №№ ______ от ______________, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2.Оплата выполненных работ Подрядчиком производится Заказчиком за каждую отгруженную продукцию на основании счетов – фактур, актов выполненных работ по факту отгрузки каждой партии продукции в течение _____ календарных дней со дня отгрузки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты два и более раза, Подрядчик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке. Договор будет считаться расторгнутым по истечению 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком от Подрядчика соответствующего уведомления.

3.3. Заказчик ежемесячно компенсирует затраты Подрядчика на электроэнергию при выполнении работ согласно п. 4.2. настоящего договора. Компенсация осуществляется на основании счета, выставленного в адрес Заказчика с указанием, что это компенсация затрат выполненных работ. Счет подлежит оплате Заказчиком не позднее 5 рабочих дней со дня его выставления.

3.4. При изменении экономической ситуации (изменение стоимости энергоресурсов, оплата труда и т.п.) цена на выполнение работ по договору может быть изменена новым Протоколом согласования отпускной цены, который после подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора. Об увеличении стоимости Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме или факсимильной связью. Новая цена вступает в силу с момента подписания протокола согласования отпускной цены, в случае неполучения в _____ дневный срок ответа от Заказчика на уведомление об изменении цены, договор считается действующим с применением новой цены.

3.5.При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате за изготовленную продукцию, Подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащего Заказчику остатка неиспользованного сырья, материалов и оборудования до оплаты Заказчиком соответствующих сумм.

При наличии задолженности Заказчика перед Подрядчиком за отгруженную партию продукции Подрядчик вправе не принимать новые заявки от Заказчика и прекратить отгрузку готовой продукции до оплаты всех причитающихся сумм.

4. ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ

4.1.      В целях недопущения убытков Подрядчика, связанных со снижением объема производства, простоем производственных мощностей, неисполнением Заказчиком обязательств по своевременному освобождению производственного участка и другими обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика, Заказчик обязуется возмещать Подрядчику затраты на
электроэнергию согласно условиям настоящего договора.

4.2. Заказчик обязуется ежемесячно, не позднее 5 рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета возмещать Подрядчику расходы за потребленную используемым при выполнении работ оборудованием электроэнергию, в объемах потребления, установленных на основании показаний прибора учета __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, принятого в эксплуатацию и опломбированного контрольной пломбой ФКУ _____ УФСИН России по Удмуртской Республике, с текущими показаниями _____________________________________________

____________________________________________________________________________________.

4.3. При неисполнении Заказчиком обязательств по возмещению затрат Подрядчика, указанных в п. 4.2. настоящего договора Подрядчик вправе:

Удерживать до момента погашения задолженности результаты выполнения работ, а также принадлежащее Заказчику оборудование, сырье и материалы, оснастку и инструменты переданные Подрядчику и другое имущество Заказчика, находящееся у Подрядчика, с применением положений ст. 712, 349, 359, 360 ГК РФ, а в случае непогашения Заказчиком задолженности в течение                            6 месяцев с момента ее образования во внесудебном порядке осуществить обращение взыскания на указанное имущество.

При этом, провести независимую оценку удерживаемого имущества для определения его стоимости и возместить стоимость задолженности Заказчика за счет удерживаемого имущества, реализовав его полностью или в части необходимой для погашения задолженности по ценам, установленным экспертом, с учетом штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором и рассчитанных по день реализации имущества, а также стоимости оценки имущества и услуг по его хранению в период ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате.

В данном случае Подрядчик обязуется направить Заказчику не менее чем за 10 дней до дня проведения оценки удерживаемого имущества уведомление о реализации удерживаемого имущества, дате и месте ее проведения оценки, возможности Заказчика участвовать в ее проведении, а также о возможности Заказчика до даты ее проведения оплатить задолженность.

При обращении взыскания и реализации имущества Заказчика Подрядчиком и иными лицами должны быть приняты меры, необходимые для получения наибольшей выручки от продажи предмета залога.

4.4. В ходе осуществления расчетов Сторонами при наличии задолженности Заказчика перед Подрядчиком по возмещению затрат Подрядчика, указанных в п. 4.2. настоящего договора все поступающие от заказчика платежи, вне зависимости от указанного заказчиком их назначения, направляются в первоочередном порядке на погашение имеющихся задолженностей, о чем Заказчик ставится в известность. В данном случае Заказчик обязан незамедлительно оплатить стоимость основного обязательства, при этом Подрядчиком не предъявляются штрафные санкции за несвоевременную оплату основного обязательства в течение 10 дней с момента уведомления Заказчика о зачете оплаты основного обязательства в счет погашения имеющейся задолженности.

                                  5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Приемка и вывоз изготовленной продукции производится в течение ___ (_____) дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной или устной форме о готовности продукции к приемке.

5.2.Заказчик обязан в _____ дневный срок со дня уведомления о готовности продукции к приемке вывезти готовую продукцию со склада Подрядчика.

В случае нарушения Заказчиком сроков приемки и вывоза готовой продукции со склада Подрядчика, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1% от стоимости продукции, подлежащей приемке (отгрузке) за каждый день просрочки.

5.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней со дня отгрузки продукции.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков возмещения Подрядчику затрат на
электроэнергию, предусмотренных п. 4.2. настоящего договора, Подрядчик вправе взыскать                        с Заказчика проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствие со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. Заказчик несет ответственность по обязательствам вследствие неосновательного обогащения, связанным с использованием оборудования, в том числе и учреждением.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "31" декабря 2018 г., а в части расчета – до полного исполнения сторонами обязательств.

9.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному согласию, с обязательным погашением всех задолженностей с обеих сторон, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

9.3.Все дополнения и приложения к договору должны быть письменно оформлены и подписаны обеими сторонами.

       9.4.При реорганизации сторон, изменении правового статуса, адресов, платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить друг друга в 10-ти дневный срок в письменной форме, указав новые реквизиты или правопреемников, к которым переходит все права и обязанности по договору.

         9.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой Стороны.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

 

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



              «ПОДРЯДЧИК»                                                                          «ЗАКАЗЧИК»:


______________________ / _______________ /                                ______________________ / _______________ /





Форма договора в соответствие

распоряжением ФСИН России

от 31 октября 2009 г. N 313-р

Договор N _____

о подборе и предоставлении рабочей силы из числа осужденных

г. ________                                     "__" ___________ 20 __ года

Федеральное бюджетное учреждение "Колония-поселение N _____ Управления Федеральной службы исполнения наказаний по ________________", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице начальника ________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем "Общество", в лице ________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор, в дальнейшем именуемый "Договор", о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учреждение подбирает и предоставляет Обществу рабочих из числа осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении N __, в количестве до __ человек для привлечения осужденных к оплачиваемому труду на территории Общества, а Общество обязуется обеспечить трудозанятость осужденных и выплатить осужденным заработную плату с начислениями в установленном Законом порядке за выполненную работу в соответствии с Протоколом согласования оплаты труда спецконтингента (приложение к настоящему Договору) на условиях настоящего Договора.

1.2. Общество выплачивает Учреждению вознаграждение за услуги по подбору рабочих из числа осужденных по цене, указанной в Протоколе согласования оплаты труда спецконтингента (приложение).

1.3. Осужденные в договоре именуются "Спецконтингент".

1.4. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Учреждение обязуется:

2.1.1. Своевременно подбирать и предоставлять Спецконтингент по заявке Общества, предварительно ознакомив Общество с профессиональными и биографическими сведениями об осужденном.

2.1.2. Производить повторный подбор персонала в рамках требований, установленных изначально, в период действия настоящего Договора. Повторный подбор осуществляется в случае проявления ранее предоставленным персоналом таких качеств, как неаккуратность, безответственность, профессиональная несостоятельность, или выявления иных обстоятельств, препятствующих работе Спецконтингента в Обществе.

2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Спецконтингентом режимных требований.

2.1.4. Содействовать Обществу в вопросах выполнения Спецконтингентом норм выработки и увеличения производительности труда. Участвует в случае необходимости совместно с Обществом в комиссиях по расследованию несчастных случаев, произошедших с рабочими из числа Спецконтингента на объектах Общества.

2.1.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении любых сведений о работниках и Обществе.

2.1.6. В случае невозможности выполнения услуг уведомлять об этом Общество в семидневный срок. Уведомление о невозможности исполнения услуги означает прекращение действия настоящего Договора и не влечет материальной ответственности для Сторон.

2.2. Общество обязуется:

2.2.1. Предоставить Учреждению в форме заявки точную информацию о требованиях к Спецконтингенту.

2.2.2. Эффективно использовать Спецконтингент на своих объектах, обеспечивать их полную занятость, не допускать неоправданных простоев в работе.

2.2.3. Выделять необходимые материальные ресурсы, оборудование, инструменты и другие материалы, необходимые для производства работ.

2.2.4. Предоставлять автотранспорт для доставки Спецконтингента к месту работы и обратно за свой счет.

2.2.5. Осуществлять перемещение спецконтингента на объекты, не указанные в разделе VI настоящего Договора, с обязательного письменного согласия руководителя Учреждения.

2.2.6. Организовать питание (обед) Спецконтингента. Стоимость и условия предоставления питания определяются Сторонами дополнительным соглашением.

2.2.7. Обеспечивать безопасные условия труда спецконтингента и производственной санитарии в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

2.2.8. Организовать труд Спецконтингента с учетом его специальности и квалификации в соответствии с потребностями производства.

2.2.9. Организовать на рабочем месте проведение вводного и периодических инструктажей по технике безопасности и охране труда и стажировки на рабочем месте.

2.2.10. Обучать Спецконтингент безопасным приемам труда.

2.2.11. Осуществлять расследование несчастных случаев в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, создать в случае необходимости комиссию для расследования каждого несчастного случая, произошедшего с рабочими из числа спецконтингента на объектах Общества.

2.2.12. Вести учет несчастных случаев, оформлять акты по форме Н-1, направлять надлежаще оформленные акты Учреждению.

2.2.13. Обеспечить всех рабочих из числа Спецконтингента специальной одеждой и обувью по сезону, средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

2.2.14. Организовать проведение первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте до начала производственной деятельности и повторных инструктажей не реже одного раза в полугодие.

III. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ

3.1. Оплата выполненных Спецконтингентом работ, включая все выплаты из фонда заработной платы и фонда материального поощрения, производится Обществом на условиях оплаты труда работников Общества, выполняющих аналогичные работы. Акты выполненных работ и счета- фактуры представляются Обществу до пятого числа текущего месяца.

3.2. Общество до пятого числа текущего месяца вносит предоплату в размере 100% от сложившейся суммы фонда заработной платы Спецконтингента с начислениями за текущий месяц.

3.3. Все удержания с сумм заработной платы, включая налоги, производятся Учреждением самостоятельно.

3.4. Табеля и наряды выполненных работ спецконтингентом предоставляются Обществом не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. При увольнении спецконтингента, не позднее 3 дней с момента увольнения, Учреждение предоставляет расчет денежной компенсации за неиспользованные отпуска Спецконтингента. Указанная компенсация за неиспользованные отпуска Спецконтингента выплачивается Обществом вместе с заработной платой.

3.6. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на лицевой счет Учреждения или путем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения.

IV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Каждая из Сторон при исполнении Договора должна соблюдать интересы другой Стороны, выполнять свои обязательства максимально эффективно. Принимать меры к предотвращению или уменьшению ущерба, который может возникнуть из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора.

4.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора Сторонами влечет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При умышленной порче, поломке Спецконтингентом механизмов, поломке станков, оборудования, порче и утрате инструмента, приборов, материалов, полуфабрикатов балансовая стоимость их с учетом амортизации возмещается Учреждением Обществу при условии доказательства вины рабочих из числа осужденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. В случае причинения увечья лицу из числа Спецконтингента в результате необеспечения Обществом техники безопасности и охраны труда материальную ответственность за увечье несет Общество в размерах, установленных действующим законодательством Российской Федерации в аналогичных случаях для рабочих и служащих.

4.5. Перечисленные на текущий счет средства для пострадавшего расходуются учреждением на их содержание, оплату алиментов, исков и других расходов. После освобождения из учреждения пострадавший имеет право на возмещение ущерба, причиненного Обществом его здоровью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для рабочих и служащих.

4.6. За неуплату платежей в срок, указанный в Договоре, Общество выплачивает пени в размере 0,5% от суммы очередного платежа за каждый день просрочки.

4.7. В случае непредоставления работ (в том числе неполный рабочий день) по вине Общества Общество обязуется заблаговременно (за семь дней) уведомить Учреждение о сроках простоя. Оплата за простой производится не ниже 2/3 тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) согласно ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации.

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Продолжительность рабочего дня Спецконтингента не должна превышать 8 часов. Режим работы с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов.

В рабочее время не входит время следования к месту работы и обратно. Выходные дни суббота и воскресенье.

5.2. В случае привлечения Спецконтингента Обществом к сверхурочной работе и работе в ночное время гарантии и компенсации Спецконтингенту устанавливаются в соответствии с разделом IV Трудового кодекса Российской Федерации, обеспечивать дополнительное питание Спецконтингента в соответствии с пп. 2.2.6 настоящего Договора. При временной нетрудоспособности Спецконтингента Общество выплачивает пособие по временной нетрудоспособности Спецконтингента в соответствии со ст. 183 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.3. При увольнении спецконтингента с места работы Обществом выплачивается денежная компенсация Спецконтингенту за все неиспользованные отпуска согласно ст. 127 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.4. При нарушении Обществом пп. 2.2.5 настоящего Договора и совершении Спецконтингентом побега с территории Общества, не оговоренной в договоре (т.е. уклонение от отбывания наказания), возмещение материальных затрат, связанных с пресечением побега Спецконтингента, осуществляется за счет материальных средств Общества и Учреждения в солидарном порядке в равных долях.

5.5. По настоящему Договору Общество не вправе использовать спецконтингент на объектах 3-х лиц, а также на следующих работах и должностях:

с множительной, радиотелеграфной, телефонной, телефаксной техникой;

связанной с учетом, хранением и выдачей медикаментов, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ:

в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, заведующих продовольственными, вещевыми складами, а также складами со сложным и дорогостоящим оборудованием.

5.6. Учреждение имеет право не предоставлять рабочих из числа Спецконтингента на работы частично или полностью в случаях:

получения соответствующих указаний от вышестоящей организации:

освобождения Спецконтингента от наказания в связи с отбытием срока и по другим причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

невыполнения Обществом условий настоящего Договора.

5.7. При непредоставлении Спецконтингента Общество предупреждается об этом не менее чем за семь дней.

5.8. В случаях отказа Общества от дальнейшего использования рабочей силы из числа спецконтингента оно обязано об этом уведомить Учреждение в письменном виде не позднее чем за семь дней.

5.9. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются мирным путем. В случае недостижения Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде _______, с обязательным претензионным порядком урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 14 дней.

5.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.11. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда, если требование о расторжении заявляет одна из Сторон и Стороны не придут путем переговоров к согласию.

5.12. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.13. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

5.14. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует по "__" ________ 20__ года.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────

│                                        Учреждение                                │              Общество                                         

│                                                                                             │                                                                         

│____________________________________                     │____________________________________

│____________________________________                      юр. адрес: _________________________

│____________________________________                     │фактич. адрес: _____________________

│___________                                                                       │ИНН ____________ КПП _______________

│ИНН ____________  КПП ______________                      │р/с ________________________________

│тел. _________,   тел./факс: _______

│____________________________________                     │

│Получатель:                                                                        │к/с ________________________________

│ИНН _______________                                                      │БИК _______________                 

│____________________________________                     │тел. начальника: ___________________

│____________________________________                    │                                   

│л/с _____________                                                            │                                   

│р/с _____________                                                            │место работы Спецконтингента:      

│БИК _____________                                                          │____________________________________

│В назначение платежа включить!                                    │____________________________________

│____________________________________                   │                                    

│____________________________________                   │                                    

│                                                                                           │                                   

│Начальник __________________________                    │Директор ___________________________

│____________________________________                   │____________________________________

│                                                                                           │                                    

│_____________  ______________                                   │_____________  _____________        

│                                                                                           │                                    

│"__" _______ 20__ года                                                    │"__" __________ 20__ года           

│                М.П.                                                                   │                М.П.                

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

 


Дата последнего обновления: 01.06.2020 08:15

архив новостей

« Сентябрь »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  2019 2018 2017  
ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ Напишите нам электронное письмо

Телефон доверия

Телефон деж. службы

+7(3412)683-414